- Главная
- Юриспруденция
- Изменения законодательства о контрактной системе
Содержание
- 2. П.8.2 ст.3 ЗоКС п. 8.2 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ; в ред. Федерального закона
- 3. П.8.3 ст.3 ЗоКС п. 8.3 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ, в ред. Федерального закона
- 4. П.8.4 ст.3 ЗоКС п. 8.4 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ отдельный этап исполнения контракта
- 5. П. 8.5 ст. 3 ЗоКС п. 8.5 введен Федеральным законом от 28.06.2022 N 231-ФЗ контракт со
- 6. Ст 420 ГК. Понятие договора 1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
- 7. ГК РФ. Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА Статья 432. Основные положения о заключении договора 1. Договор считается
- 8. Статья 455. Условие договора о товаре 3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор
- 9. Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар 1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется
- 10. Ст. 450. Основания изменения и расторжения договора 1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон,
- 11. Ст.523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки 1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или
- 12. Статья 702. Договор подряда 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
- 13. Статья 110.2. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является подготовка проектной документации и (или) выполнение
- 14. Ст.110.2 1. Контракт, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать
- 15. Ст.110.2 5. Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие
- 16. 7. Методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения строительно-монтажных работ утверждаются
- 17. 8. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления подрядчиком
- 18. Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность
- 19. Ст. 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком 1. Заказчик вправе во всякое время проверять
- 20. Статья 34. Контракт в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 02.07.2021 N 360-ФЗ 1.
- 21. Ч.2 ст.34 ЗоКС 2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на
- 22. Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 (ред. от 12.03.2022) "Об установлении случаев, в которых при
- 23. заключение контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам РФ и (или) муниципальным образованиям при условии
- 24. Изменения в ПП № 19 с 2022 г. заключение на срок не менее чем 3 года
- 25. Ч.3 ст.34 44-ФЗ Особенности определения цены государственного контракта на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги по
- 26. Ч. 4 ст.34 В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за
- 27. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
- 28. 6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,
- 29. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019 ПП N 1011) "Об утверждении Правил
- 30. Штраф на заказчика п.9 ПП № 1042 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
- 31. Ответственность поставщика Ч. 6 ст.34. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
- 32. Ч.7 ст.34 (в ред. ФЗ от 1.12.2017 N 504-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 01.04.2020 N
- 33. Ч.8 ст.34 (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 8. Штрафы
- 34. П.2 Правил №1042 2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящих
- 35. Штраф на поставщика (в ред. ПП РФ от 02.08.2019 N 1011) 3. За каждый факт неисполнения
- 36. п. 4 в ред. ПП РФ от 02.08.2019 N 1011 4. За каждый факт неисполнения или
- 37. 5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
- 38. б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если
- 39. 6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
- 40. 7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов
- 41. 8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие
- 42. ПП РФ №1042 11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
- 43. Начисленные, но не списанные суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в
- 44. Ч.9 ст.34 9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
- 45. Ч.9.1 введена ФЗ от 08.03.2022 N 46-ФЗ 9.1. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок
- 46. Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 23.03.2022) "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю),
- 47. Ч.10 ст.34 (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ) 10. При проведении конкурсов допускается заключение
- 48. Условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные до 01.01.2022, применяются в части, не противоречащей данному
- 49. Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1445 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ, связанных
- 50. 12. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем
- 51. 13. В контракт включаются обязательные условия: 1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги,
- 52. 2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному
- 53. 13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта,
- 54. Ч.7 ст. 94 7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы
- 55. 3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части
- 56. 14. В контракт могут быть включены условия: 1) о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в
- 57. 15. При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1, пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов,
- 58. КЖЦ 16. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта являются новые
- 59. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 (ред. от 09.05.2022) "Об определении случаев заключения контракта жизненного
- 60. д) выполнение работ по проектированию и строительству объектов инфраструктуры метрополитена, внеуличного транспорта и городского наземного электрического
- 61. л) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для проживания военнослужащих и членов их
- 62. н) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства в сфере культуры (театров и
- 63. р) закупка в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе
- 64. Ч.16.1 ст. 34 16.1. Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу
- 65. 16.2. Предметом контракта могут быть одновременно консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и
- 66. Ч.17 ст.34 17. В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111
- 67. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 (ред. от 01.12.2021) "Об особенностях осуществления закупки в период
- 68. Ч.22. ст. 34. 22. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного
- 69. 23. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер,
- 70. В соответствии с ч. 23 ст. 34 Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775 (ред.
- 71. Ч.26.ст.34 26. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со
- 72. Ч.27 ст.34 27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных
- 73. Ч.7,7.1 ст.96 7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта
- 74. Ч.7.2 ст.96 7.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком,
- 75. Ч. 7.3 ст.96 Ч. 7.3 ст. 96 (в ред. ФЗ от 24.04.2020 N 124-ФЗ) по соглашению
- 76. Ч.28 ст.34 28. В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при
- 77. Ч.29 ст.34 29. Правительство Российской Федерации вправе определить: 1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком,
- 78. Ч. 29.1 ст. 34 New!!! 29.1. При осуществлении закупки работ, услуг, указанных в пунктах 3 -
- 79. Ч. 30 ст. 34 30. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего ФЗ
- 80. Ч. 1 ст. 96 примечание. Ч. 1 ст. 96 (в ред. ФЗ от 24.04.2020 N 124-ФЗ)
- 81. Ст. 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
- 82. Примечание. Положения ч. 2 ст. 51 (в ред. от 02.07.2021 N 360-ФЗ), касающиеся неразмещения информации и
- 83. пунктами 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 ч. 1 ст. 42 1)
- 84. П.1 ч.1 ст.51 б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с настоящим ФЗ оном
- 85. П.2 ч.1 ст.51 2) при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящей части, заказчик
- 86. П.1 Ч.3 ст.51 3. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии
- 87. П.2,3 Ч.3 ст.51 2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
- 88. П.1 Ч.4 ст.51 Примечание. Положения ч. 4 ст. 51 (в ред. от 02.07.2021 N 360-ФЗ), касающиеся
- 89. П.2,3 Ч.4 ст.51 2) формирует с использованием ЕИС и размещает в единой информационной системе (без размещения
- 90. Ч.5 ст.51 5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком информации и документов
- 91. Ч.6 ст.51 6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены требования, предусмотренные
- 92. Ч.7,8 ст.51 7. Заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, заключает контракт с участником закупки, заявке которого
- 93. Ст. 94. Особенности исполнения контракта 1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после
- 94. Ч.2,3 ст.94 2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию
- 95. Ч.4.1, 5 ст.94 4.1. Правительство РФ вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных
- 96. Статья 41. Эксперты, экспертные организации 1. Заказчики привлекают экспертов, экспертные организации в случае, предусмотренном частью 3
- 97. Ст. 41 2. К проведению экспертизы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не могут быть допущены:
- 98. Ст. 41 3. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
- 99. Ст. 41 7. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ, оформляются
- 100. Ч.6,7 ст.94 6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов
- 101. 7.1. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением
- 102. Ч. 8, 13 (Электронная приемка) ст.94 8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа
- 103. ПП. а-ж п.1 ч. 13 ст.94 а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части
- 104. П.2-4 ч.13 ст.94 2) к документу о приемке, предусмотренному п. 1 настоящей части, могут прилагаться документы,
- 105. П.5 ч.13 ст.94 5) в случае создания в соответствии с ч. 6 настоящей статьи приемочной комиссии
- 106. Пп.6-8 ч.13 ст.94 6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее
- 107. Ч.14-16 ст.94 14. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 настоящей
- 108. примечание. С 01.07.2022 ст. 94 дополняется ч. 16 (ФЗ 02.07.2021 N 360-ФЗ). 16. В случае обмена
- 109. Ст. 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками 1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому
- 110. 7) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического
- 111. 10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных
- 112. (в ред. от 16.04.2022 N 104-ФЗ) 3. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта
- 113. 4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
- 114. Ч. 5 ст. 103 5. Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, размещаются на официальном сайте,
- 115. 7. Информация о контрактах, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, включается в отдельный реестр контрактов, порядок ведения
- 116. Ст.95. Изменение, расторжение контракта 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением
- 117. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта
- 118. Ст. 432 ГК РФ. Основные положения о заключении договора 1. Договор считается заключенным, если между сторонами,
- 119. Пп. 2-5 ч.1 ст.95 2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее
- 120. 6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до
- 121. П.8 ч.1 ст.95 примечание. В 2021 и 2022 гг. п. 8 ч. 1 ст. 95 также
- 122. 9) если контракт, предусмотренный ч.16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
- 123. 10) в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8,
- 124. 12) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках
- 125. 1.2. В случае, если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла
- 126. 1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи
- 127. 1.4. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю)
- 128. 2. В установленных п.6 ч.1 настоящей статьи случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при
- 129. 6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 7.
- 130. 10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций
- 131. примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 12.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
- 132. 12.2. В случае принятия заказчиком предусмотренного ч.9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта,
- 133. 2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо
- 134. примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 14.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
- 135. 14.2. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим ФЗ не вступившего в силу решения об
- 136. 15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях: 1) если в
- 137. 2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего
- 138. б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта
- 139. а) сторона государственного контракта, которая заключила такой контракт от имени субъекта РФ согласно статье 111.4 настоящего
- 140. 16. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
- 141. примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 заключение контракта в случае, предусмотренном ч. 17.1 ст. 95 (в ред.
- 142. 17.2. Контракт в случае, предусмотренном частью 17.1 настоящей статьи, заключается в той же форме и в
- 143. 2) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок,
- 144. 18. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового
- 145. Примечание.С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 20.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ) не
- 146. Решение, принятое поставщиком 20.2. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей статьи решения
- 147. 21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
- 148. 2.2. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения поставщика об
- 149. Статья 104. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее также
- 150. 4. Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего
- 151. 1) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если
- 152. 10. Правительством РФ устанавливается порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, который предусматривает, в частности: 1) порядок направления
- 153. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 (ред. от 01.12.2021) "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков
- 154. Практика ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 12 При рассмотрении обращения необходимо: установить дату надлежащего уведомления
- 155. Практика ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 13 Информация, предусмотренная частью 3 статьи 104 Закона №
- 156. Практика ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 14 Рассмотрение обращения заказчика о включении в Реестр информации
- 157. Односторонний отказ Процедуру одностороннего отказа от исполнения контракта по итогам открытых и закрытых электронных процедур также
- 158. С 01.07.2021 года действует новая редакция статьи 104 федерального закона 44-ФЗ, регламентирующей порядок ведения реестра недобросовестных
- 159. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 С 1 июля изменилась процедура направления данных в #РНП.
- 160. Если в обращении найдут ошибки, то контролеры направят уведомление по форме из приложения N 2 к
- 161. ?Исключение сведений из РНП Информацию исключат из РНП автоматически по истечении 2-х лет со дня, следующего
- 162. Оформление приемки При исполнении контракта по итогам электронных процедур, большинства закрытых электронных процедур формировать и подписывать
- 167. Федеральным законом об упрощении и оптимизации государственных и муниципальных закупок вводится возможность удержать с поставщика (подрядчика,
- 169. Статья 95. Изменение, расторжение контракта 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
- 170. 1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ
- 171. Ст.95 1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение
- 172. Ст.95 4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта
- 173. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 (ред. от 31.12.2021) "Об установлении размера цены контракта, предельного
- 174. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 40 млн. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения
- 175. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 1(2). Установить предельный размер цены контракта, при которой или
- 176. Ст.95 8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предусмотренного частью 16
- 177. С 21 августа некоторые федеральные заказчики могут увеличить цену строительных контрактов из-за удорожания материалов Постановление Правительства
- 178. Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 2. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является
- 179. Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном
- 180. контракт заключен до 1 июля 2021 г. и обязательства по нему на дату заключения соглашения об
- 181. Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
- 183. Скачать презентацию
Слайд 2П.8.2 ст.3 ЗоКС
п. 8.2 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ; в ред.
П.8.2 ст.3 ЗоКС
п. 8.2 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ; в ред.
контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, создание товара в результате выполнения работы), последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара;
Слайд 3П.8.3 ст.3 ЗоКС
п. 8.3 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ, в ред.
П.8.3 ст.3 ЗоКС
п. 8.3 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ, в ред.
контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, - контракт, предусматривающий поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, медицинских изделий, технических средств реабилитации, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению нормального жизнеобеспечения граждан;
Слайд 4П.8.4 ст.3 ЗоКС
п. 8.4 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ
отдельный этап исполнения
П.8.4 ст.3 ЗоКС
п. 8.4 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ
отдельный этап исполнения
Слайд 5П. 8.5 ст. 3 ЗоКС
п. 8.5 введен Федеральным законом от 28.06.2022 N 231-ФЗ
контракт
П. 8.5 ст. 3 ЗоКС
п. 8.5 введен Федеральным законом от 28.06.2022 N 231-ФЗ
контракт
Слайд 6Ст 420 ГК. Понятие договора
1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
Ст 420 ГК. Понятие договора
1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом.
3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.
Слайд 7ГК РФ. Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Статья 432. Основные положения о заключении договора
1. Договор
ГК РФ. Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Статья 432. Основные положения о заключении договора
1. Договор
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.
3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).
Слайд 8Статья 455. Условие договора о товаре
3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным,
Статья 455. Условие договора о товаре
3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным,
Статья 465. Количество товара
1. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения.
2. Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным.
Слайд 9Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар
1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар
Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар
1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар
2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.
Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя.
Слайд 10Ст. 450. Основания изменения и расторжения договора
1. Изменение и расторжение договора возможны по
Ст. 450. Основания изменения и расторжения договора
1. Изменение и расторжение договора возможны по
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
4. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Слайд 11Ст.523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
Ст.523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
Слайд 12Статья 702. Договор подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
Статья 702. Договор подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда
1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика
1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
Слайд 13Статья 110.2. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является подготовка проектной документации
Статья 110.2. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является подготовка проектной документации
3. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
4. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.
Слайд 14Ст.110.2
1. Контракт, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,
Ст.110.2
1. Контракт, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,
2. Правительство РФ вправе установить виды и объем работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по контракту.
Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 (ред. от 01.12.2021) "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории РФ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"
Слайд 15Ст.110.2
5. Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен
Ст.110.2
5. Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен
6. Объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, определяются проектной документацией объектов капитального строительства, а также иной технической документацией, предусмотренной такими контрактами. При этом выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся обязательным приложением к таким контрактам.
6.1. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ. При этом составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом РФ сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
Слайд 167. Методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения
7. Методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 июня 2018 г. N 336/пр "Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ"
Приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр (ред. от 14.06.2022) "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"
Слайд 178. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства
8. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства
Слайд 18Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик
1. Если из закона или договора подряда не
Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик
1. Если из закона или договора подряда не
2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.
Слайд 19Ст. 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
1. Заказчик вправе во всякое
Ст. 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
1. Заказчик вправе во всякое
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Слайд 20Статья 34. Контракт
в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 02.07.2021 N
Статья 34. Контракт
в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 02.07.2021 N
1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены.
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.
Слайд 21Ч.2 ст.34 ЗоКС
2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и
Ч.2 ст.34 ЗоКС
2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и
решение 44-ВП: поскольку закупка проводится за единицу услуги, отсутствие в контракте обязательного условия о том, цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, не противоречит части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе
Слайд 22Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 (ред. от 12.03.2022)
"Об установлении случаев, в
Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 (ред. от 12.03.2022) "Об установлении случаев, в
Установить, что при заключении контракта указываются формула цены и максимальное значение цены контракта в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2021 N 2151)
заключение контракта на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования;
заключение контракта на предоставление агентских услуг при условии установления в контракте зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала;
заключение контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии установления в контракте пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества;
Слайд 23заключение контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам РФ и (или) муниципальным
заключение контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам РФ и (или) муниципальным
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 06.10.2016 N 1009)
заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в порядке и на основаниях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ";
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 563)
заключение контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.03.2018 N 387)
Слайд 24Изменения в ПП № 19 с 2022 г.
заключение на срок не менее
Изменения в ПП № 19 с 2022 г.
заключение на срок не менее
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 N 2545; в ред. Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 350)
Слайд 25Ч.3 ст.34 44-ФЗ
Особенности определения цены государственного контракта на поставку товара, выполнение работы,
Ч.3 ст.34 44-ФЗ
Особенности определения цены государственного контракта на поставку товара, выполнение работы,
Слайд 26Ч. 4 ст.34
В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,
Ч. 4 ст.34
В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,
Слайд 27В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
Слайд 286. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
Слайд 29Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019 ПП N 1011)
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019 ПП N 1011)
Слайд 30Штраф на заказчика п.9 ПП № 1042
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
Штраф на заказчика п.9 ПП № 1042
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Слайд 31Ответственность поставщика
Ч. 6 ст.34. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
Ответственность поставщика
Ч. 6 ст.34. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
Слайд 32Ч.7 ст.34 (в ред. ФЗ от 1.12.2017 N 504-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 01.04.2020
Ч.7 ст.34 (в ред. ФЗ от 1.12.2017 N 504-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 01.04.2020
7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
Слайд 33Ч.8 ст.34 (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ)
8. Штрафы
Ч.8 ст.34 (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ)
8. Штрафы
Слайд 34П.2 Правил №1042
2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 -
П.2 Правил №1042
2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 -
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
Слайд 35Штраф на поставщика (в ред. ПП РФ от 02.08.2019 N 1011)
3. За каждый факт
Штраф на поставщика (в ред. ПП РФ от 02.08.2019 N 1011)
3. За каждый факт
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
Д - и.
Слайд 36п. 4 в ред. ПП РФ от 02.08.2019 N 1011
4. За каждый факт
п. 4 в ред. ПП РФ от 02.08.2019 N 1011
4. За каждый факт
Слайд 375. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
Слайд 38б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
Слайд 396. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Слайд 407. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по
7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по
Слайд 418. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено
8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено
Слайд 42ПП РФ №1042
11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
ПП РФ №1042
11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
13. В случае если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ.
(п. 13 введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
Слайд 43Начисленные, но не списанные суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
Начисленные, но не списанные суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
Ч.42.1. ст 112
Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ.
(часть 42.1 введена Федеральным законом от 23.04.2018 N 108-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 01.04.2020 N 98-ФЗ, от 30.12.2021 N 476-ФЗ)
Слайд 44Ч.9 ст.34
9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
Ч.9 ст.34
9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
Слайд 45Ч.9.1 введена ФЗ от 08.03.2022 N 46-ФЗ
9.1. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи
Ч.9.1 введена ФЗ от 08.03.2022 N 46-ФЗ
9.1. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи
(часть 9.1 введена Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ)
Слайд 46Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783
(ред. от 23.03.2022)
"О списании начисленных поставщику (подрядчику,
Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783
(ред. от 23.03.2022)
"О списании начисленных поставщику (подрядчику,
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.04.2020 N 591, от 31.12.2021 N 2594, от 10.03.2022 N 340, от 23.03.2022 N 439)
Слайд 47Ч.10 ст.34 (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
10. При проведении конкурсов
Ч.10 ст.34 (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
10. При проведении конкурсов
Слайд 48Условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные до 01.01.2022, применяются в части,
Условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные до 01.01.2022, применяются в части,
11. Правительство Российской Федерации вправе установить типовые условия контрактов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок.
(часть 11 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 49Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1445 "Об утверждении типовых условий контрактов на
Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1445 "Об утверждении типовых условий контрактов на
Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 (ред. от 31.10.2022) "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций"
Слайд 5012. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта
12. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта
Слайд 5113. В контракт включаются обязательные условия:
1) о порядке и сроках оплаты товара, работы
13. В контракт включаются обязательные условия:
1) о порядке и сроках оплаты товара, работы
(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 24.04.2020 N 124-ФЗ, от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 522) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
(часть 13 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ)
Слайд 5313.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных
13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных
1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;
2) оформление документа о приемке осуществляется без использования ЕИС, при этом срок оплаты должен составлять не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего ФЗ, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более 20 рабочих дней;
(в ред. Федерального закона от 28.06.2022 N 231-ФЗ)
Слайд 54Ч.7 ст. 94
7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара,
Ч.7 ст. 94
7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара,
Слайд 553) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по
3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по
4) Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.";
(часть 13.1 в ред. Федерального закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ)
Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 N 1290 "Об установлении срока оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения государственного контракта, заключенного в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства"
не более 30 дней с даты подписания государственным заказчиком документа о приемке
Слайд 5614. В контракт могут быть включены условия:
1) о возможности одностороннего отказа от исполнения
14. В контракт могут быть включены условия:
1) о возможности одностороннего отказа от исполнения
2) об удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
(часть 14 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 5715. При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1, пунктами 4 и 5
15. При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1, пунктами 4 и 5
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 01.12.2014 N 416-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ, от 13.07.2015 N 227-ФЗ, от 30.12.2015 N 469-ФЗ, от 26.07.2017 N 198-ФЗ, от 29.12.2017 N 475-ФЗ, от 27.12.2019 N 449-ФЗ)
Слайд 58КЖЦ
16. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта
КЖЦ
16. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта
1) стоимость товара или работы (в том числе при необходимости стоимость работ по подготовке проектной документации, стоимость работ по созданию товара);
2) стоимость последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.
(часть 16 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 59Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087
(ред. от 09.05.2022) "Об определении случаев
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 (ред. от 09.05.2022) "Об определении случаев
1. Установить, что контракт жизненного цикла заключается в следующих случаях:
а) выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту и при необходимости по инженерным изысканиям и (или) проектированию) и содержанию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог, и (или) работ по их ремонту;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.06.2020 N 800)
б) выполнение работ по проектированию и строительству инфраструктуры морских и речных портов, в том числе искусственных земельных участков, гидротехнических сооружений портов;
в) выполнение работ по проектированию и строительству аэродромов;
г) выполнение работ по проектированию и строительству объектов системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов;
Слайд 60д) выполнение работ по проектированию и строительству объектов инфраструктуры метрополитена, внеуличного транспорта и
д) выполнение работ по проектированию и строительству объектов инфраструктуры метрополитена, внеуличного транспорта и
е) выполнение работ по проектированию и строительству объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
ж) выполнение работ по проектированию и строительству уникальных объектов капитального строительства;
з) закупка железнодорожного подвижного состава, транспортных средств метрополитена, внеуличного транспорта и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.05.2022 N 838)
и) закупка воздушных судов, морских и речных судов;
к) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства в сфере здравоохранения (в том числе объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения), включая закупку медицинского оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов капитального строительства;
(пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480)
Слайд 61л) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для проживания военнослужащих
л) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для проживания военнослужащих
(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480)
м) выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства, предназначенных для социального обслуживания граждан, в том числе для стационарного и полустационарного социального обслуживания граждан (домов-интернатов (пансионатов) для детей, престарелых, инвалидов, ветеранов войны, труда и милосердия, психоневрологических интернатов, социально-оздоровительных центров, геронтологических центров, геронтопсихиатрических центров, социально-реабилитационных центров, реабилитационных центров, кризисных центров помощи женщинам, центров психолого-педагогической помощи населению, центров социального обслуживания населения, центров социальной адаптации (помощи), домов ночного пребывания, социальных приютов, социальных гостиниц), включая закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов;
(пп. "м" введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480)
Слайд 62н) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства в сфере
н) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства в сфере
(пп. "н" введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480)
о) выполнение работ по проектированию, реконструкции с элементами реставрации и (или) приспособлению для современного использования (при необходимости) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включая закупку оборудования, предусмотренного проектной документацией указанных объектов, в случае признания таких объектов аварийными в соответствии с требованиями законодательства РФ об объектах культурного наследия (о памятниках истории и культуры) народов РФ или нахождения таких объектов в руинированном состоянии;
(пп. "о" введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480)
п) выполнение работ по созданию автоматизированных информационно-измерительных систем учета энергетических и коммунальных ресурсов (включая работы по установке приборов (узлов) учета, устройств сбора и передачи данных учета, а также по созданию программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета);
(пп. "п" введен Постановлением Правительства РФ от 29.10.2018 N 1281)
Слайд 63р) закупка в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона
р) закупка в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона
(пп. "р" введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2019 N 835)
с) закупка медицинской техники, включенной в коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 26.70.22.150, 32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014;
(пп. "с" введен Постановлением Правительства РФ от 21.01.2020 N 27)
т) выполнение работ по созданию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем, центров обработки данных и программно-аппаратных комплексов.
(пп. "т" введен Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 N 160)
Слайд 64Ч.16.1 ст. 34
16.1. Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству
Ч.16.1 ст. 34
16.1. Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 (ред. от 01.12.2021) "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства", "Положением о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства")
Слайд 6516.2. Предметом контракта могут быть одновременно консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия
16.2. Предметом контракта могут быть одновременно консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия
(часть 16.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
16.3. В случае включения в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона в описание объекта закупки типовой проектной документации предметом контракта могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства.
(часть 16.3 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 66Ч.17 ст.34
17. В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1
Ч.17 ст.34
17. В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1
(часть 17 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Ч.1.ст 111 Правительство РФ вправе определить особенности осуществления конкретной закупки, в том числе установить способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), не предусмотренный статьей 24 настоящего Федерального закона, а также в целях создания для РФ дополнительных технологических и экономических преимуществ (в том числе встречных обязательств) вправе определить дополнительные условия исполнения контракта, не связанные с его предметом.
2. Порядок осуществления закупок, установленный настоящим Федеральным законом, применяется к закупке, в отношении которой Правительством РФ в соответствии с частью 1 настоящей статьи установлены особенности ее осуществления и (или) дополнительные условия исполнения контракта, с учетом таких особенностей и (или) таких условий.
Слайд 67Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 (ред. от 01.12.2021) "Об особенностях осуществления
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 (ред. от 01.12.2021) "Об особенностях осуществления
Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2022 N 559-р
<О заключении в 2022 году государственного контракта по государственному оборонному заказу с единственным поставщиком на поставку продукции>
Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2022 N 408-р
<О заключении в 2022 году государственного контракта по государственному оборонному заказу с единственным поставщиком на поставку продукции>
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2015 N 753-р (ред. от 15.05.2021) <О реализации статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд">
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 672-р <Об особенностях исполнения госконтрактов по прилагаемому перечню в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции>
Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2014 N 364-р (ред. от 21.03.2017)
<О реализации статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд">
Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2019 N 3202-р (ред. от 20.10.2020) <Об исполнении госконтрактов, заключенных Минкомсвязью России>…
Слайд 68Ч.22. ст. 34.
22. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по
Ч.22. ст. 34.
22. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по
(часть 22 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
Слайд 6923. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы,
23. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы,
24. Указанная в части 23 настоящей статьи информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ)
25. В случае непредоставления заказчику указанной в части 23 настоящей статьи информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.
Слайд 70В соответствии с ч. 23 ст. 34
Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N
В соответствии с ч. 23 ст. 34
Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N
П. 2. ПП № 775 Установить следующие размеры начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которых в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта:
1 млрд. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд;
100 млн. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.
Слайд 71Ч.26.ст.34
26. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в
Ч.26.ст.34
26. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в
Ст.35 ч.1. Правительство РФ устанавливает порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов.
ч.2. Правительство РФ, высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, местная администрация определяют случаи осуществления банковского сопровождения контрактов…
Ч.3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 (ред. от 01.12.2021) "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов" (вместе с "Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов")
Слайд 72Ч.27 ст.34
27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
Ч.27 ст.34
27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ)
Слайд 73Ч.7,7.1 ст.96
7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения
Ч.7,7.1 ст.96
7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ)
7.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 настоящей статьи.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 502-ФЗ)
Слайд 74Ч.7.2 ст.96
7.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении
Ч.7.2 ст.96
7.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении
(часть 7.2 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 502-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 75Ч. 7.3 ст.96
Ч. 7.3 ст. 96 (в ред. ФЗ от 24.04.2020 N 124-ФЗ)
Ч. 7.3 ст.96
Ч. 7.3 ст. 96 (в ред. ФЗ от 24.04.2020 N 124-ФЗ)
7.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 настоящей статьи уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан РФ.
(часть 7.3 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 502-ФЗ; в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 124-ФЗ)
Слайд 76Ч.28 ст.34
28. В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки
Ч.28 ст.34
28. В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки
Статья 19. Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству
Прим. К заключенным до 01.01.2022 госконтрактам на лесоустроительные работы, договорам на выполнение мероприятий по лесоустройству с лицами, использующими леса, до истечения их срока действия применяется редакция кодекса, действовавшая до 01.01.2022 (ФЗ от 02.07.2021 N 304-ФЗ).
1. Мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению (далее также - мероприятия по сохранению лесов), а также мероприятия по лесоустройству осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, и лицами, которые используют леса и (или) на которых настоящим Кодексом возложена обязанность по выполнению таких работ.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 304-ФЗ)
2. Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству могут осуществляться государственными (муниципальными) учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 304-ФЗ)
3. При осуществлении мероприятий по сохранению лесов государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в части 2 настоящей статьи, одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в соответствии с настоящим Кодексом.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 304-ФЗ
Слайд 77Ч.29 ст.34
29. Правительство Российской Федерации вправе определить:
1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком
Ч.29 ст.34
29. Правительство Российской Федерации вправе определить:
1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком
2) требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. (часть 29 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 504-ФЗ)
Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 620 (с изм. от 16.03.2022) "О требовании к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Постановления по нацрежиму
Слайд 78Ч. 29.1 ст. 34 New!!!
29.1. При осуществлении закупки работ, услуг, указанных в пунктах
Ч. 29.1 ст. 34 New!!!
29.1. При осуществлении закупки работ, услуг, указанных в пунктах
(часть 29.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 70-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
пунктах 3 - 5 части 4 статьи 48
3) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;
4) работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов;
5) работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда.
Слайд 79Ч. 30 ст. 34
30. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96
Ч. 30 ст. 34
30. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96
(часть 30 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 502-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Ст. 20 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2021) "О банках и банковской деятельности"
Слайд 80Ч. 1 ст. 96
примечание. Ч. 1 ст. 96 (в ред. ФЗ от 24.04.2020
Ч. 1 ст. 96
примечание. Ч. 1 ст. 96 (в ред. ФЗ от 24.04.2020
1. Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.
(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 24.04.2020 N 124-ФЗ, от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
2. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта требование обеспечения исполнения контракта при осуществлении закупок путем проведения электронного запроса котировок (за исключением случая, предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона), а также закупок, предусмотренных пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 - 48 (если контрактами, заключаемыми в соответствии с пунктами 47 - 48, не предусмотрена выплата аванса), 51 - 53, 55 - 58, 59 части 1 статьи 93 настоящего ФЗ .
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 01.12.2014 N 416-ФЗ, от 13.07.2015 N 227-ФЗ, от 30.12.2015 N 469-ФЗ, от 02.06.2016 N 167-ФЗ, от 03.07.2016 N 320-ФЗ, от 03.07.2016 N 365-ФЗ, от 26.07.2017 N 198-ФЗ, от 31.12.2017 N 504-ФЗ, от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 81Ст. 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021
Ст. 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры (в ред. Федерального закона от 02.07.2021
1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ, с иным участником закупки (далее в настоящей статье - участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней (если настоящим ФЗ не установлено иное) с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола, предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 части 6 настоящей статьи, после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего ФЗ (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в извещении об осуществлении закупки). Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с настоящим ФЗ, обязаны подписать контракт в порядке, установленном настоящей статьей.
Слайд 82 Примечание. Положения ч. 2 ст. 51 (в ред. от 02.07.2021 N 360-ФЗ),
Примечание. Положения ч. 2 ст. 51 (в ред. от 02.07.2021 N 360-ФЗ),
2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи:
1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 настоящего ФЗ, который должен содержать:
Примечание. С 01.01.2022 до 01.10.2022 в проект контракта без использования ЕИС включается информация, предусмотренная пп. "а" и "б" (в части цены этапа исполнения контракта), пп. "в" (в части цены единицы товара, работы, услуги) и пп. "д" п. 1 ч. 2 ст. 51 (ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ).
а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 части 1 статьи 42 настоящего ФЗ;
Ч.6 ст.30 Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО в случае, предусмотренном ч. 5 настоящей статьи, включается в контракты с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта. Указанный объем учитывается в объеме закупок, осуществленных заказчиками у СМП, СОНКО в соответствии с ч.1 настоящей статьи, и включается в отчет, указанный в ч. 4 настоящей статьи. В контракты также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО.
Слайд 83пунктами 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 ч. 1
пунктами 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 ч. 1
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком);
2) ИКЗ, определенный в соответствии со ст. 23 настоящего ФЗ, указание на соответствующую часть ст.15 настоящего ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка (при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 ст. 15 настоящего ФЗ), а также указание на осуществление закупки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", которое не размещается на официальном сайте;
5) наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами использования КТРУ для обеспечения гос. и мун. нужд, установленными в соответствии с ч. 6 ст.23 настоящего ФЗ, указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на МНН лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования;
6) информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного ч.24 ст.22 настоящего ФЗ), единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного ч.24 ст.22 настоящего ФЗ), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы);
10) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
17) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со ст. 96 настоящего ФЗ);
18) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст.35 настоящего ФЗ;
20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст.95 настоящего ФЗ;
Слайд 84П.1 ч.1 ст.51
б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с настоящим
П.1 ч.1 ст.51
б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с настоящим
в) максимальное значение цены контракта и цену единицы товара, работы, услуги, соответствующие максимальному значению цены контракта, указанному в извещении об осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 настоящего ФЗ, положений статей 28 и 29 настоящего ФЗ (в случае, предусмотренном ч.24 ст.22 настоящего ФЗ). При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;
г) размер платы, подлежащей внесению в соответствии с настоящим ФЗ законом участником закупки, с которым заключается контракт, за заключение контракта на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ);
д) информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б", "г", "е" и "п" пункта 1, подпунктами "а" и "б" п.2 ч.1 ст.43 (инф из заявки на участие в закупке) настоящего ФЗ, а также информацию, предусмотренную подпунктом "г" пункта 2 указанной части, в случае проведения электронного конкурса. При этом информация, предусмотренная подпунктами "а", "б", "г" и "е" п.1 ч.1 ст.43 настоящего ФЗ, указывается с использованием ЕИС по состоянию на дату и время формирования проекта контракта;
е) иные документы (при наличии);
Слайд 85П.2 ч.1 ст.51
2) при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящей
П.2 ч.1 ст.51
2) при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящей
б) несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
Слайд 86П.1 Ч.3 ст.51
3. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком
П.1 Ч.3 ст.51
3. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком
1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ). При этом такой участник закупки:
а) в случаях, предусмотренных ст. 37 настоящего ФЗ, одновременно представляет заказчику информацию и документы, предусмотренные указанной статьей;
б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной таким участником закупки (если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим ФЗ определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта);
Слайд 87П.2,3 Ч.3 ст.51
2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
П.2,3 Ч.3 ст.51
2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
а) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект контракта в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи, с указанием информации, не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и положениям заявки такого участника закупки;
б) несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной площадке отказ от заключения контракта в случае, предусмотренном п.1 ч.17.2 ст. 95 настоящего ФЗ.
примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 п.1 ч.17.2 ст.95 (в ред. ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ) не применяется.
1) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры:…
Слайд 88П.1 Ч.4 ст.51
Примечание. Положения ч. 4 ст. 51 (в ред. от 02.07.2021 N
П.1 Ч.4 ст.51
Примечание. Положения ч. 4 ст. 51 (в ред. от 02.07.2021 N
4. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником закупки, с которым заключается контракт, информации и документов в соответствии с частью 3 настоящей статьи, заказчик осуществляет одно из следующих действий:
1) размещает в ЕИС и на электронной площадке (с использованием ЕИС) подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, контракт (за исключением случаев, установленных настоящим ФЗ, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи) в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, разместил информацию и документы в соответствии с пунктом 1 части 3 настоящей статьи. Если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим ФЗ определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта, действия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются заказчиком при условии поступления на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежных средств в размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт;
Слайд 89П.2,3 Ч.4 ст.51
2) формирует с использованием ЕИС и размещает в единой информационной системе
П.2,3 Ч.4 ст.51
2) формирует с использованием ЕИС и размещает в единой информационной системе
3) формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием ЕИС) без своей подписи проект контракта без учета либо с частичным учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи. При таком размещении заказчик также формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС (без размещения на официальном сайте) информацию о причинах отказа учесть полностью или частично информацию, содержащуюся в протоколе разногласий. При этом информация, предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 части 3 настоящей статьи, подлежит обязательному учету.
Слайд 90Ч.5 ст.51
5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком информации
Ч.5 ст.51
5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком информации
Ч.5 ст.103 Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, размещаются на официальном сайте, за исключением осуществления закупок:
1) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6 и 7 ч.11, ч.12 ст.24, пунктами 7, 24, 45, 52 и 56 ч.1 ст.93 настоящего ФЗ;
2) заказчиками, предусмотренными пунктом 5 ч.11 ст. 24 настоящего ФЗ;
3) в отношении которых в соответствии с частью 1 ст. 111 настоящего ФЗ определены особенности, предусматривающие неразмещение информации и документов на официальном сайте.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 91Ч.6 ст.51
6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены
Ч.6 ст.51
6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены
1) такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта;
2) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока выполнения участником закупки требований, предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи:
а) формирует с использованием ЕИС и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС и на электронной площадке (с использованием ЕИС) протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта, содержащий дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки участника закупки, уклонившегося от заключения контракта, указание на требования, не выполненные участником закупки;
б) формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным ч.10 ст.104 настоящего ФЗ, в день размещения в ЕИС протокола, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, обращение о включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента размещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящей части протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта направляет такому участнику закупки уведомление о таком размещении.
Слайд 92Ч.7,8 ст.51
7. Заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, заключает контракт с участником закупки,
Ч.7,8 ст.51
7. Заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, заключает контракт с участником закупки,
1) если участник закупки в соответствии с частью 6 настоящей статьи признан уклонившимся от заключения контракта;
2) отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 настоящего ФЗ.
8. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением участника закупки от заключения контракта, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке.
Слайд 93Ст. 94. Особенности исполнения контракта
1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер,
Ст. 94. Особенности исполнения контракта
1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер,
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 94Ч.2,3 ст.94
2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно
Ч.2,3 ст.94
2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Слайд 95Ч.4.1, 5 ст.94
4.1. Правительство РФ вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями
Ч.4.1, 5 ст.94
4.1. Правительство РФ вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ; в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ)
5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Слайд 96Статья 41. Эксперты, экспертные организации
1. Заказчики привлекают экспертов, экспертные организации в случае, предусмотренном
Статья 41. Эксперты, экспертные организации
1. Заказчики привлекают экспертов, экспертные организации в случае, предусмотренном
(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Ч.3 ст.94 Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим ФЗ.
Слайд 97Ст. 41
2. К проведению экспертизы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не могут
Ст. 41
2. К проведению экспертизы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не могут
1) физические лица:
а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза;
в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке;
2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц;
3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.
Слайд 98Ст. 41
3. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме заказчика и поставщика
Ст. 41
3. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме заказчика и поставщика
4. В случае выявления в составе экспертов, экспертных организаций лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, заказчик должен принять незамедлительные меры, направленные на привлечение для проведения экспертизы иного эксперта, иной экспертной организации.
5. Дополнительные требования к экспертам, экспертным организациям, привлекаемым для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по государственному оборонному заказу, а также особенности проведения такой экспертизы могут быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
6. Для проведения экспертизы в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.
Слайд 99Ст. 41
7. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных настоящим
Ст. 41
7. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных настоящим
(часть 7 в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 512-ФЗ)
8. В случае, если для проведения экспертизы необходимы осуществление исследований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, их осуществляющих, в соответствии с законодательством РФ установлены обязательные требования (обязательная аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых организациях), отбор экспертов, экспертных организаций для проведения такой экспертизы должен осуществляться из числа лиц, соответствующих указанным требованиям.
Слайд 100Ч.6,7 ст.94
6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или
Ч.6,7 ст.94
6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или
7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 1017.1. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о
7.1. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ)
7.2. При исполнении контракта жизненного цикла оформление документа о приемке поставленного товара или выполненной работы (в том числе при необходимости проектирования объекта капитального строительства, создания товара, который должен быть создан в результате выполнения работы) осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком) в соответствии с настоящим ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, обеспечения исполнения контракта в части последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.
(часть 7.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 102Ч. 8, 13 (Электронная приемка) ст.94
8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов
Ч. 8, 13 (Электронная приемка) ст.94
8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов
13. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности РФ, в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего ФЗ):
(в ред. Федерального закона от 28.06.2022 N 231-ФЗ)
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
Слайд 103ПП. а-ж п.1 ч. 13 ст.94
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом
ПП. а-ж п.1 ч. 13 ст.94
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом
б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;
е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего ФЗ;
Слайд 104П.2-4 ч.13 ст.94
2) к документу о приемке, предусмотренному п. 1 настоящей части, могут
П.2-4 ч.13 ст.94
2) к документу о приемке, предусмотренному п. 1 настоящей части, могут
3) документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием ЕИС направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;
4) в срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
Слайд 105П.5 ч.13 ст.94
5) в случае создания в соответствии с ч. 6 настоящей статьи
П.5 ч.13 ст.94
5) в случае создания в соответствии с ч. 6 настоящей статьи
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;
Слайд 106Пп.6-8 ч.13 ст.94
6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке
Пп.6-8 ч.13 ст.94
6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке
7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 настоящей части мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;
8) датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.
(часть 13 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 107Ч.14-16 ст.94
14. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью
Ч.14-16 ст.94
14. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью
(часть 14 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
примечание. С 01.04.2022 ст. 94 дополняется ч. 15, (ФЗ 02.07.2021 N 360-ФЗ).
15. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 настоящего ФЗ, документы, указанные в частях 13 и 14 настоящей статьи, не размещаются на официальном сайте.
(часть 15 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 108примечание. С 01.07.2022 ст. 94 дополняется ч. 16 (ФЗ 02.07.2021 N 360-ФЗ).
16.
примечание. С 01.07.2022 ст. 94 дополняется ч. 16 (ФЗ 02.07.2021 N 360-ФЗ).
16.
(часть 16 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ; в ред. Федерального закона от 28.06.2022 N 231-ФЗ)
Слайд 109Ст. 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции
Ст. 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции
2. В реестр контрактов включаются следующие информация и документы:
1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
5) дата заключения контракта;
6) объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;
Слайд 1107) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место
7) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место
(в ред. от 16.04.2022 N 104-ФЗ)
8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;
9) контракт (с прилагаемыми документами), заключенный в соответствии с настоящим ФЗ по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;
Слайд 11110) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация
10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация
11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;
12) идентификационный код закупки;
13) информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке;
14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, с обеспечением предусмотренного законодательством РФ в области персональных данных обезличивания персональных данных;
15) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.
Слайд 112(в ред. от 16.04.2022 N 104-ФЗ)
3. В течение пяти рабочих дней с даты
(в ред. от 16.04.2022 N 104-ФЗ)
3. В течение пяти рабочих дней с даты
Слайд 1134. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов
4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов
(в ред. Федеральных законов от 24.02.2021 N 20-ФЗ, от 02.07.2021 N 360-ФЗ, от 16.04.2022 N 104-ФЗ)
Слайд 114Ч. 5 ст. 103
5. Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, размещаются на
Ч. 5 ст. 103
5. Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, размещаются на
1) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6 и 7 части 11, частью 12 статьи 24, пунктами 7, 24, 45, 52 и 56 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;
2) заказчиками, предусмотренными пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего ФЗ;
3) в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего ФЗ определены особенности, предусматривающие неразмещение информации и документов на официальном сайте.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
6. Порядок ведения реестра контрактов устанавливается Правительством ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 60
"О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации"
Слайд 1157. Информация о контрактах, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, включается в отдельный реестр
7. Информация о контрактах, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, включается в отдельный реестр
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
8. Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 498-ФЗ, от 13.07.2015 N 227-ФЗ, от 30.12.2015 N 469-ФЗ, от 26.07.2017 N 198-ФЗ, от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
9. Данные, содержащиеся в информации и документах, предусмотренных пунктами 10 и 13 части 2 настоящей статьи, подлежат регистрации в регистрах бухгалтерского учета после включения таких информации и документов в реестр контрактов в соответствии с настоящей статьей.
(часть 9 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 116Ст.95. Изменение, расторжение контракта
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,
Ст.95. Изменение, расторжение контракта
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,
1.1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
Слайд 117При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего ФЗ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
(п. 1.3 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 118Ст. 432 ГК РФ. Основные положения о заключении договора
1. Договор считается заключенным, если
Ст. 432 ГК РФ. Основные положения о заключении договора
1. Договор считается заключенным, если
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.
3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).
Слайд 119Пп. 2-5 ч.1 ст.95
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок
Пп. 2-5 ч.1 ст.95
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок
3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;
4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
5) изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
Слайд 1206) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении
7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина РФ ;
(п. 7 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 121П.8 ч.1 ст.95
примечание. В 2021 и 2022 гг. п. 8 ч. 1 ст.
П.8 ч.1 ст.95
примечание. В 2021 и 2022 гг. п. 8 ч. 1 ст.
8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предусмотренного ч.16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и ч.16.1 ст.34 настоящего ФЗ, контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;
(п. 8 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 1229) если контракт, предусмотренный ч.16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование,
9) если контракт, предусмотренный ч.16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование,
(п. 9 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 12310) в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
10) в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
11) если при исполнении контракта, предусмотренного ч.16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и ч.16.1 ст.34 настоящего ФЗ, сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов;
(п. 11 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 12412) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения
12) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения
(п. 12 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
13) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов.
(п. 13 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 1251.2. В случае, если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что
1.2. В случае, если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
1.3. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона. При этом:
Слайд 1261) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).
(часть 1.3 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 1271.4. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик возвращает
1.4. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик возвращает
(часть 1.4 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
1.5. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с ч.27 ст.34 настоящего ФЗ по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
(часть 1.5 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
1.6. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные ч.1 настоящей статьи изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.
(часть 1.6 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
примечание. С 01.07.2023 ст. 95 дополняется ч. 1.7 (ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ).
Слайд 1282. В установленных п.6 ч.1 настоящей статьи случаях сокращение количества товара, объема работы
2. В установленных п.6 ч.1 настоящей статьи случаях сокращение количества товара, объема работы
3. В установленных п.6 ч.1 настоящей статьи случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены п.6 ч.1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Слайд 1296. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к
6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к
7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч.6 ст.14 настоящего ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
примечание. С 01.07.2023 ст. 95 дополняется ч. 8.1 (ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ).
9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Слайд 13010. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением
10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением
11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
12. Утратил силу с 1 января 2022 года. - Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ.
Слайд 131примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 12.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от
примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 12.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от
12.1. В случае принятия заказчиком предусмотренного ч.9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в ЕИС. В случаях, предус-мотренных ч.5 ст.103 настоящего ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с п.1 настоящей части автоматически с использованием ЕИС направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п.2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
(часть 12.1 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 13212.2. В случае принятия заказчиком предусмотренного ч.9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе
12.2. В случае принятия заказчиком предусмотренного ч.9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);
Слайд 1332) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного
2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного
(часть 12.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Слайд 134примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 14.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от
примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 14.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от
14.1. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с ч.12.1 настоящей статьи, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч.5 ст.103 настоящего ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте.
(часть 14.1 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 13514.2. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим ФЗ не вступившего в
14.2. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим ФЗ не вступившего в
(часть 14.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 13615. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1)
15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1)
а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 1372) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1
2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1
а) сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила такой контракт от имени Российской Федерации (Российской Федерации наряду с субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным образованием), направляет в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения уведомление об указанном расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракты на поставку товара, обязательства по которым не исполнены на дату направления такого уведомления. Уведомление о расторжении специального инвестиционного контракта направляется заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется на основании информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
Слайд 138б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте
б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте
в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным настоящей статьей;
3) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с государственным контрактом, заключенным согласно статье 111.4 настоящего Федерального закона, такой государственный контракт расторгнут. При этом расторжение контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, осуществляется в следующем порядке:
Слайд 139а) сторона государственного контракта, которая заключила такой контракт от имени субъекта РФ согласно
а) сторона государственного контракта, которая заключила такой контракт от имени субъекта РФ согласно
б) заказчики в течение трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего ФЗ;
в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным настоящей статьей.
(часть 15 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 365-ФЗ)
Слайд 14016. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от
16. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от
(часть 16 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2017 N 504-ФЗ, от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 141примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 заключение контракта в случае, предусмотренном ч. 17.1 ст.
примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 заключение контракта в случае, предусмотренном ч. 17.1 ст.
17.1. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных ч.1 ст.34 настоящего ФЗ с учетом положений ч.18 настоящей статьи, и после предоставления в соответствии с настоящим ФЗ участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в ч.9 ст.37 настоящего ФЗ) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с ч.7 ст.104 настоящего ФЗ принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
(часть 17.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 14217.2. Контракт в случае, предусмотренном частью 17.1 настоящей статьи, заключается в той же
17.2. Контракт в случае, предусмотренном частью 17.1 настоящей статьи, заключается в той же
примечание.
С 01.01.2022 до 01.07.2022 п. 1 ч. 17.2 ст. 95 (в ред. ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ) не применяется.
1) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры:
а) контракт заключается в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3 - 5 статьи 51 настоящего Федерального закона;
б) в случае, если участник закупки разместил на электронной площадке отказ от заключения контракта в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 51 настоящего ФЗ либо если таким участником закупки в срок, установленный частью 3 статьи 51 настоящего ФЗ, не выполнены требования пункта 3 части 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, заказчик вправе заключить в порядке, установленном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3 - 5 статьи 51 настоящего ФЗ, контракт с участником закупки, заявке на участие в закупке которого в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с настоящим ФЗ;
Слайд 1432) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона,
2) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона,
(часть 17.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 14418. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом,
18. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом,
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Слайд 145Примечание.С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 20.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от 02.07.2021
Примечание.С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 20.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от 02.07.2021
20.1. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного ч.19 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
(часть 20.1 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 146Решение, принятое поставщиком
20.2. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей
Решение, принятое поставщиком
20.2. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);
2) дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).
Слайд 14721. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
22. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
22.1. В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 настоящей статьи, поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте.
Слайд 1482.2. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу
2.2. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу
(часть 22.2 введена Федеральным законом от 16.04.2022 N 104-ФЗ)
23. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
25. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу могут быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
Слайд 149Статья 104. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
Статья 104. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2020 N 539-ФЗ, от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
2. В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.
(в ред. Федерального закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ)
3. В реестр недобросовестных поставщиков включается следующая информация об участниках закупок, поставщиках (подрядчиках, исполнителях), указанных в части 2 настоящей статьи:
Слайд 1504. Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со
4. Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2020 N 539-ФЗ, от 16.04.2022 N 104-ФЗ)
Слайд 1511) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, в том числе иностранного
1) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, в том числе иностранного
(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 15210. Правительством РФ устанавливается порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, который предусматривает, в частности:
1)
10. Правительством РФ устанавливается порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, который предусматривает, в частности:
1)
2) порядок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков, основания для принятия решения о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков либо об отказе в таком включении;
3) порядок направления решения о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков либо решения об отказе в таком включении;
4) порядок исключения информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, из реестра недобросовестных поставщиков.
(часть 10 в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 539-ФЗ)
Слайд 153Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 (ред. от 01.12.2021) "О порядке ведения
Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 (ред. от 01.12.2021) "О порядке ведения
Слайд 154 Практика ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
12
При рассмотрении обращения необходимо:
установить дату надлежащего уведомления заказчика
Практика ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
12
При рассмотрении обращения необходимо:
установить дату надлежащего уведомления заказчика
учитывать, что в соответствии с частью 22 статьи 95 Закона № 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
Решение Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 по делу № А40-234642/20-149-1642
Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2019 по делу А40-193139/19
Слайд 155 Практика ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
13
Информация, предусмотренная частью 3 статьи 104 Закона №
Практика ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
13
Информация, предусмотренная частью 3 статьи 104 Закона №
Например, если заказчиком информация об участнике закупки для включения в Реестр направляется в контрольный орган в сфере закупок с опозданием на 30 дней с регламентированной даты направления такой информации в соответствии с частью 4 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, то информация о таком участнике закупки исключается из Реестра ранее соответствующего срока на 30 дней.
Письмо ФАС России от 15.11.2019 № ИА/100065/19;
Пункт 24 обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016;
Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2021 по делу № А40-112977/21.
Слайд 156 Практика ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
14
Рассмотрение обращения заказчика о включении в Реестр информации
Практика ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
14
Рассмотрение обращения заказчика о включении в Реестр информации
Выявление комиссией по контролю в сфере закупок нарушений в действиях субъектов контроля.
Выдача предписания об устранении выявленных нарушений Закона о контрактной системе.
* Например, комиссией установлено, что победителем закупки проект государственного контракта не подписан в связи с тем,
что заказчиком неправомерно направлен победителю закупки проект государственного контракта, положения которого
не соответствуют проекту государственного контракта документации о закупке, размещенного в ЕИС.
Учитывая изложенное, контрольный орган в сфере закупок вправе выдать предписание об устранении выявленных нарушений
и повторном направлении проекта контракта победителю закупки.
Слайд 157Односторонний отказ
Процедуру одностороннего отказа от исполнения контракта по итогам открытых и закрытых электронных
Односторонний отказ
Процедуру одностороннего отказа от исполнения контракта по итогам открытых и закрытых электронных
Уточнили, что одностороннее расторжение контракта не нужно, если при его исполнении поставщика (подрядчика, исполнителя) включили в РНП. При условии, что в закупке устанавливалось требование к участникам об отсутствии сведений о них в реестре.
Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ
Слайд 158С 01.07.2021 года действует новая редакция статьи 104 федерального закона 44-ФЗ, регламентирующей порядок ведения реестра
С 01.07.2021 года действует новая редакция статьи 104 федерального закона 44-ФЗ, регламентирующей порядок ведения реестра
Поправки внесены законом от 30.12.2020 года № 539-ФЗ.
Информация об организации исключается из РНП спустя два года с даты, когда у уполномоченной организации возникла обязанность включить организацию в РНП, а не с даты включения, как было раньше. Немного конкретизируется порядок ведения РНП. Данные об участниках корпоративного юрлица, которые влияют на его деятельность, могут быть включены в РНП в случае, если они сами или совместно с аффилированными лицами владеют более чем 25% акций (долей, паев) этого юрлица. В связи с этими изменениями закупочная документация претерпит изменения в этой части.
Слайд 159Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078
С 1 июля изменилась процедура направления данных
Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078
С 1 июля изменилась процедура направления данных
?Подача обращения о включении сведений в РНП
При электронной закупке обращение нужно сформировать в электронном виде в ЕИС (с. 7 правил). Для ряда случаев предусмотрен бумажный документооборот, например, для конкурса с ограниченным участием (с. 9 правил). В этом случае обращение готовят по форме из приложения N 1 к правилам.
Обращение надо направить в территориальный контрольный орган по месту нахождения заказчика (с. 2 правил). Срок — 3 рабочих дня с даты признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта, расторжения последнего в одностороннем или судебном порядке (с. 2 правил).
В некоторых случаях обращение подают в другие уполномоченные органы. Например, в центральный аппарат ФАС при цене закупки от 1 млрд руб. (с. 2 правил).
В правилах есть перечень сведений и документов для обращения (с. 3 - 7 правил). Часть из них формируется автоматически, например, о закупке, выборочно об участнике или поставщике (с. 7 правил). Если обращение составлено верно, ЕИС сама направит его контролерам не позднее одного часа после его подписания усиленной квалифицированной ЭП (с. 8 правил).
Слайд 160Если в обращении найдут ошибки, то контролеры направят уведомление по форме из приложения
Если в обращении найдут ошибки, то контролеры направят уведомление по форме из приложения
Отозвать обращение нельзя (с. 11 правил).
Для электронных закупок предусмотрены переходные положения. До 1 апреля 2022 года обращения в контрольный орган подают в бумажном виде.
?Рассмотрение обращения и принятие решения
На рассмотрение обращения и принятие решения у контролеров есть 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения (с. 11 правил). Если направить обращение не по подведомственности, процедура займет больше времени (с. 9 - 10 правил).
Установили причины, по которым сведения не включат в РНП. Так, если основание обращения — уклонение от заключения контракта, причиной может стать нарушение закупочного законодательства при определении поставщика. В случае одностороннего отказа — нарушение порядка такого отказа (с. 13 - 14 правил).
О своем решении контролеры сообщат тем же способом, каким направлено обращение. Как и прежде, при включении сведений в реестр они создадут запись. При определении даты включения в РНП учитывают часовую зону контролеров (с. 15 правил).
В новых правилах предусмотрели также порядок исправления технических ошибок в РНП (с. 16 правил).
Слайд 161?Исключение сведений из РНП
Информацию исключат из РНП автоматически по истечении 2-х лет со
?Исключение сведений из РНП
Информацию исключат из РНП автоматически по истечении 2-х лет со
Закрепили случаи, когда сведения могут исключить из РНП досрочно. Это произойдет, если, например, решение заказчика об одностороннем отказе признают незаконным или недействительным (с. 16 - 17 правил). Предусмотрен и порядок досрочного исключения из реестра (с. 17 - 20 правил).
Правила вступили в силу 1 июля, кроме отдельных положений.
Слайд 162Оформление приемки
При исполнении контракта по итогам электронных процедур, большинства закрытых электронных процедур формировать
Оформление приемки
При исполнении контракта по итогам электронных процедур, большинства закрытых электронных процедур формировать
Для него определили перечень информации.
Если извещение размещено до 1 января 2022 года, заказчик может оформить приемку по-старому.
С 14 мая 2021 уже сокращены сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиков - Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 667
При заключении контрактов в 2021 году федеральные заказчики должны предусмотреть в них предельный срок оплаты - 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Исключение - контракты для нужд обороны и безопасности государства при ряде условий.
Слайд 167Федеральным законом об упрощении и оптимизации государственных и муниципальных закупок вводится возможность удержать
Федеральным законом об упрощении и оптимизации государственных и муниципальных закупок вводится возможность удержать
Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ об упрощении и оптимизации государственных и муниципальных закупок вносятся изменения, предусматривающие право заказчика уменьшить сумму оплаты по контракту на размер неустойки (штрафа, пени), начисленной за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту. Реализация такой возможности станет возможной в случае включения заказчиком в контракт соответствующего условия.
Новация направлена на исключение негативных ситуаций, при которых заказчик вынужден оплатить поставщику (подрядчику, исполнителю) сумму по контракту в полном размере и одновременно выставить требование об оплате неустойки (то есть о возврате части только что выплаченных бюджетных средств). При этом в случае отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) оплатить указанную неустойку, заказчик вынужден добиваться ее оплаты в судебном порядке.
Указанное положение позволит исключить затягивание поставщиком (подрядчиком, исполнителем) возврата выплаченных средств по требованию заказчика об уплате начисленной неустойки и, соответственно, направлено на предотвращение роста задолженности по платежам в бюджет.
Изменения подготовлены с учетом позиции, изложенной в информационном письме Минфина России от 26 декабря 2011 г. № 02-11-00/5959
Слайд 169Статья 95. Изменение, расторжение контракта
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
Статья 95. Изменение, расторжение контракта
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
1.1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Статья 432 ГК РФ. Основные положения о заключении договора
1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Слайд 1701.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого
1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 171Ст.95
1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого
Ст.95
1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого
(п. 1.3 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства РФ;
3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;
Слайд 172Ст.95
4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного
Ст.95
4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного
5) изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина РФ;
(п. 7 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 173Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 (ред. от 31.12.2021)
"Об установлении размера
Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 (ред. от 31.12.2021)
"Об установлении размера
1. Установить следующие размеры цены контракта, заключенного на срок не менее чем 3 года для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ и на срок не менее чем 1 год для обеспечения муниципальных нужд, при которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены в установленном порядке, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно:
10 млрд. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, за исключением контрактов, предусмотренных абзацами пятым и шестым настоящего пункта;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.05.2015 N 477, от 01.12.2021 N 2151)
1 млрд. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ, за исключением контракта, предусмотренного абзацем шестым настоящего пункта;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2021 N 2151)
500 млн. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения муниципальных нужд, за исключением контракта, предусмотренного абзацем шестым настоящего пункта;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2021 N 2151)
Слайд 174Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186
40 млн. рублей - для контракта, заключенного
Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186
40 млн. рублей - для контракта, заключенного
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 N 477)
100 млн. рублей - для контракта жизненного цикла.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2021 N 2151)
1(1). Установить предельный размер цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия заключенного на срок не менее 1 года контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 ФЗоКС, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, могут быть изменены в установленном порядке в случае возникновения при исполнении такого контракта независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, - 100 млн. рублей, за исключением контрактов, заключенных до 1 января 2022 г., в отношении которых такой предельный размер составляет 1 млн. рублей.
(п. 1(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.07.2019 N 948; в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315, от 01.12.2021 N 2151, от 31.12.2021 N 2594)
Слайд 175Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186
1(2). Установить предельный размер цены контракта, при
Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186
1(2). Установить предельный размер цены контракта, при
(п. 1(2) введен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2021 N 2151)
Слайд 176Ст.95
8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предусмотренного
Ст.95
8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предусмотренного
(п. 8 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Слайд 177С 21 августа некоторые федеральные заказчики могут увеличить цену строительных контрактов из-за удорожания
С 21 августа некоторые федеральные заказчики могут увеличить цену строительных контрактов из-за удорожания
Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 (ред. от 31.12.2021)
Приложение. Перечень заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с ФЗоКС для обеспечения федеральных нужд
К заказчикам из правительственного перечня могут обратиться подрядчики с письменным обращением о необходимости изменить контракт из-за увеличения цен на строительные ресурсы. К обращению должно быть приложено соответствующее обоснование, порядок его подготовки установил Минстрой.
Приказ Минстроя России от 21.07.2021 N 500/пр "О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 N 64642)
Скорректировать можно еще не исполненные контракты с ценой от 1 млн руб., заключенные до 1 июля на срок не менее года. Есть ряд иных требований.
Слайд 178Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315
2. Установить, что при исполнении контракта, предметом
Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315
2. Установить, что при исполнении контракта, предметом
а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:
изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством РФ, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;
предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;
Слайд 179Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315
размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в
Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315
размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в
изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;
Слайд 180контракт заключен до 1 июля 2021 г. и обязательства по нему на дату
контракт заключен до 1 июля 2021 г. и обязательства по нему на дату
б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения Правительства РФ об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ (в случае использования таких ассигнований) в соответствии с Положением об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. N 1846 "Об утверждении Положения об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ";
в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется:
внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;
проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, которые предусмотрены постановлением Правительства РФ от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
Слайд 181Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315
3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти
Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315
3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти